宜宾律师建筑工程：竣工日期争议相关法律解读、典型案例与实务操作

关于竣工日期的相关法规内容　　1.《建设工程施工合同（示范文本）》　　2.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条　　9.2 关于竣工日期争议的相关法规解读　　1.关于约定的竣工日期与实际竣工日期　　竣工日期可以分为合同中约定的竣工日期和实际竣工日期。

      合同中约定的竣工日期是指发包人和承包人在协议书中约定的承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

      实际竣工日期是指承包人全面、适当履行了施工承包合同时的日期。

      合同中约定的竣工日期是发包人限定的竣工日期的底线，如果承包人超过了这个日期竣工就将为此承担违约责任。

      而实际竣工日期则是承包人可以全面主张合同中约定的权利的开始之日，如果该日期先于合同中约定的竣工日期，承包商可以因此获得奖励。

      　　正是由于确定实际竣工日期涉及到发包人和承包人的利益，对于工程竣工日期的争议就时有发生。

      　　2.常见纠纷及处理对策　　我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。

      工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

      　　但是在实际操作过程中去容易出现一些特殊的情形并最终导致关于竣工日期的争议的产生。

      这些情形主要表现在：　　（1）由于建设单位和施工单位对于工程质量是否符合合同约定产生争议而导致对竣工日期的争议。

      　　工程质量是否合格涉及到多方面因素，当事人双方很容易就其影响因素产生争议。

      而一旦产生争议，就需要权威部门来鉴定。

      鉴定结果如果不合格就不涉及到竣工日期的争议了，而如果鉴定结果是合格的，就涉及到以哪天作为竣工日期的问题了。

      承包商认为应该以提交竣工验收报告之日作为竣工日期，而建设单位则认为应该以鉴定合格之日为实际竣工日期。

      　　处理对策：《高法解释》第15条规定：“建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

      ”从这个规定我们看到，应该以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。

      　　（2）由于发包人拖延验收而产生的对实际竣工日期的争议　　建设工程施工合同（示范文本）规定：工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。

      双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

      发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。

      承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

      但是，有的时候由于主观的或者客观的原因，发包人没能按照约定的时间组织竣工验收。

      最后施工单位和建设单位就实际竣工之日产生了争议。

      　　争议处理对策：《高法解释》第14条规定：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。

      承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

      　　（3）由于发包人擅自使用工程而产生的对于实际竣工验收日期的争议　　《建设工程质量管理条例》第16条“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

      设工程经验收合格的，方可交付使用。

      ”有时候，建设单位为了能够提前使用工程而取消了竣工验收这道法律规定的程序。

      而这样的后果之一就是容易对实际竣工日期产生争议。

      　　争议处理对策：《高法解释》第14条做出了下面的规定：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

      

湖南工程建设律师事务所 (http://www.mylsfw.com/gongchengjianshe)提供邵阳市工程建设24小时律师电话微信，提供免费在线咨询。

标签：

部分文章来源于网络，无法查证出处，我们只做学习使用，如不同意收录请联系网站马上删除。